推广 热搜: 石油  电源  变压器  仪表  规划  电缆  仪器  发电  广西  变电站 

海林风力发电有限公司场内道路施工招标公告

   日期:2021-10-21     浏览:1    
核心提示:现对该项 目的场内道路施工进行公开招标。2. 项目概况与招标范围2.1 建设地点:黑龙江省牡丹江市海林市 。2.2 建设规模:总装机
 现对该项 目的场内道路施工进行公开招标。
2. 项目概况与招标范围
2.1 建设地点:黑龙江省牡丹江市海林市 。
2.2 建设规模:总装机规模 45MW, 已投产 3 台 1500KW 风力发电机组, 本期续建 27 台 1500KW 风力发电机组 。
2.3 计划工期:2021 年 11 月 25 日至 2022 年 5 月 25 日, 日历 152 天(2022 年 1 月 20 日-2022 年 2 月 20 日停工,实际开工日期以合同约定为准) 。
2.4 招标范围:场内道路施工;建设期工程保险(除一切险) ;配合发包方完成工程验 收(含质量监检等) 、移交的服务。
2.5 施工料场招标人不予提供, 投标人自行考虑外采山皮石。
2.6 投标人自行勘查、考虑弃方位置, 弃方需满足水保、环保、林业要求, 费用含在报 价中。
2.7 鉴于目前新冠疫情情况影响,投标人应综合考虑本标段受新冠疫情带来的风险,投  标报价中应包含全过程疫情防控相关所有费用,发包人不再因疫情防控产生的费用对承包人  予以补偿。承包单位人员进场前必须按项目所在政府防疫要求落实各项防控措施后方可进场 。
2.8 鉴于项目所在地为高山林地,投标人应综合考虑项目实际情况,施工全过程严格落 实林业防火、森林生态保护要求,投标人应综合考虑本标段受林业防火要求带来的风险,投 标报价中应包含全过程施工防火、森林生态保护相关所有费用,发包人不再因施工防火或林 业防火、森林生态保护要求产生的费用对承包人予以补偿。承包单位人员进场前必须按项目 所在地林业相关单位要求落实各项防控措施后方可进场 。
 
3.1 投标人须具有独立法人资格和有效的安全生产许可证。
3.2.1 投标人必须具有公路工程施工总承包二级及以上(含甲、乙两级)或电力工程施 工总承包二级及以上(含甲、乙两级)或建筑施工总承包二级及以上资质(含甲、乙两级); 近 5 年须具有 2 个及以上风场道路工程施工或类似道路工程施工投运业绩(应附合同协议书、 工程移交证书或工程竣工验收证书) ,并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力 。
3.2.2 投标人拟派项目经理须具备有效期内的二级注册建造师(建筑专业或公路专业) 执业资格, 具备有效的安全生产考核合格证书(B 证) ,且在合同实施阶段未担任其他在建 工程项目经理职务, 拟派项目经理具有从事项目管理工作经历并担任 1 个及以上49.5MW 及 以上道路工程施工或类似道路工程施工竣工业绩(应附可证明项目经理业绩的合同协议书 (可附项目经理任命书) 、工程移交证书或工程竣工验收证书)的项目经理。
3.3 财务要求: 近三年每年净资产大于 0 。
3.4 否决项包括供应商的以下情形:
3.4.1 被列入禁止合作名单范围内的(包括被列入黑名单、停止采购和停止授 标名单的) ;
3.4.2 对于施工和服务采购,近三年内被列入国家应急管理部认定的安全生产失信联合 惩 戒 “ 黑 名 单 ” 或 安 全 生 产 不 良 记 录 “ 黑 名 单 ” 的
3.4.3 采购的同类施工、设备物资以及服务等,在近三年内发生过较大及以上责任事故 的,责任事故等级见《生产安全事故报告和调查处理条例》;
3.4.4 被法院列为失信被执行人或终结本次执行案件的被执行人且未被撤销的;
3.4.5 在信用中国官网 被列入失信 惩戒名单的或被列入重大税收违法案件当事人名单的;
3.4.6 供应商、供应商的法定代表人、项目负责人在全国建筑市场监管服务平台被列入黑名单的,或者被列入失信联合惩戒名单的, 或者在企业诚信中有不良记录的,或者在个人诚信有不良记录的;
3.4.7 在国家企业信用信息公示系统被列入 严重违法失信企业名单的;
3.4.8  财 务 账 户 以 及 主 要 资 产 被 冻 结 、 查 封 
3.4.9.无国家或行业协会强制要求的生产、施工、制造以及服务等有效特殊许可的(信 息核实网站见附件, 仅供参考, 包括但不限于其中列举的网站及资质) ;
3.4.10 为 他 人 提 供 担 保 的 , 且 担 保 金 额 超 过 净 资 产 总 额 的 (查 询 网 址 :当地企业信息网) ;
3.4.11 被法院列为被执行人且 不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的; (被法院列为被执行人招标人认为可能影响本招标项目执行且不能提供 已经履行完毕相应生效判决确定的义务的。)
3.4.12 未如实陈述有关否决项和/或减分项内容的;
3.4.13 可能导致供应商资格或合同履行能力丧失的其他情形。
3.5 本项目最高投标限价 1552 万元人民币, 超过此限价的投标将被否决。
3.6 本次招标不接受联合体投标。
3.7 本次招标采用资格后审方式,开标后由评标委员会对投标人的资质进行审查,资格 条件没有达到招标文件规定要求,评标委员会将否决其投标。
4. 招标文件的获取
获取招标文件的时间:凡有意参加投标者,请于 2021 年 10 月 20 日至 10 月 29 日 17:00 时(北京时间, 下同),登录下载电子招标文件

备注:公告查询以电力招标采购网www.dlztb.com为准!本网站为经营性收费网站。您的权限不能浏览详细内容,非正式会员请联系办理会员入网注册事宜,并缴费成为正式会员后方可下载详细的招标公告、报名表格等!为保证您能够顺利投标,具体要求及购买标书操作流程以公告详细内容为准
联系人:王 清
 
电话:010-52883525
 
手机:13522854862  18810099894
 
微信号:13522854862
 
QQ:2354340029(添加备注:单位名称+联系人+手机号)
 
邮箱:wangqing291723@163.com
 
电力招标采购网由工业和信息化部和北京市工商局等部门批准的专业从事电力系统招标采购和在线贸易的电子商务平台,经营性备案证号(京ICP证070736号,工商注册号:010202008042900014)我公司是唯一获得商标管理局网站名称商标的行业网站,13年的专业服务,成就行业领导品牌
 
 
打赏
 
更多>同类资讯

最新资讯
最新行情
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  版权隐私  |  网站地图  |  网站留言  |  违规举报  |  京ICP备12017752号-21